隨著城市建設的不斷發(fā)展，建筑施工合同成為保障工程質(zhì)量和雙方權(quán)益的重要文件。本文旨在通過個人承攬建筑施工合同書，確保施工過程的順利進行，較大限度地維護合同權(quán)益，有效預防風險。

合同甲方與乙方的確認

合同甲方：_______

合同乙方：_______

乙方具備從事建筑施工的合法資質(zhì)，并具備相應的經(jīng)驗和技術能力。甲方已確認乙方具備參與本工程的條件和資格，雙方同意遵守本合同的約定，共同履行合同義務。

工程范圍與建設規(guī)模

本工程的具體范圍和建設規(guī)模如下：

1. 建筑物名稱：

2. 建筑面積：

3. 結(jié)構(gòu)形式：

4. 施工工期：

價款與支付方式

根據(jù)本合同約定的工程范圍和建設規(guī)模，合同結(jié)價為_______元。按照以下方式進行支付：

質(zhì)量要求

甲乙雙方一致同意，乙方承諾在施工過程中遵守相關法律法規(guī)，嚴格按照設計圖紙和相關規(guī)范進行施工。確保施工質(zhì)量符合國家標準和甲方要求。

甲方有權(quán)對乙方施工工藝和質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、工程進度滯后等問題，乙方應立即整改并承擔由此引起的一切損失。

履行期限與違約責任

1. 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并持續(xù)有效至工程驗收通過并完全履行合同義務。

2. 如一方違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、解除合同等。

爭議解決

1. 本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。

2. 如協(xié)商不成，可向所在地人民法院提起訴訟并接受法院判決。

合同生效與變更

1. 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份簽字蓋章有效。

2. 未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，任何單位或個人不得擅自變更本合同的任何內(nèi)容。

以上是根據(jù)個人承攬建筑施工合同書，詳細說明了合同甲方與乙方的確認、工程范圍與建設規(guī)模、價款與支付方式、質(zhì)量要求、履行期限與違約責任、爭議解決方法以及合同的生效與變更。通過簽訂此合同，甲方與乙方將共同確保工程質(zhì)量，維護雙方的合同權(quán)益，并預防可能的風險。